Nuova mensa scolastica — agibilità

Oggetto

DECISIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TECNICO PER PRATICA DI AGIBILITA' OPERE DI COSTRUZIONE NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA M. CICOGNINI CUP G25E22000380006 PNRR M.4 INT. 1.2 PIANO DI ESTENSIONE TEMPO PIENO E MENSE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU- CIG BC9F5E30CB. Determina n. 185 del 11/08/2026 — Comune di Pontevico, ufficio Area Tecnica [Dall'atto] L'atto riguarda l'affidamento del servizio tecnico per la pratica di agibilità (SCA - Segnalazione Certificata di Agibilità) per le opere di costruzione di una nuova mensa a servizio della Scuola Primaria M. Cicognini a Pontevico (BS). L'intervento, finanziato dal PNRR (Missione 4, Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense" - Next Generation EU), ha subito la risoluzione del contratto con il primo appaltatore (LINDI & F.LLI SRL) per grave inadempimento ed è stato completato dalla seconda impresa (EDILCENTO SRL), con fine lavori il 29/12/2025 e Certificato di Regolare Esecuzione approvato il 29/06/2026. Il presente provvedimento delibera l'affidamento del servizio di redazione e deposito della SCA allo Studio Tecnico Associato Gobbi e Associati per un corrispettivo di € 1.800,00 oltre oneri. Soggetto attuatore / Comune: Comune di Pontevico (BS); Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Lavori Pubblici: Responsabile Area Tecnica (Unione Lombarda Pontevico - Robecco d'Oglio); RUP (nominata con Del. G.C. n. 34/2023): Arch. Margherita Seccamani; Direttore Lavori / redattore SCA (Studio Tecnico Associato Gobbi e Associati): Arch. Danilo Gobbi; Affidatario servizio redazione SCA: Studio Tecnico Associato Gobbi e Associati; Primo appaltatore (contratto risolto): LINDI & F.LLI SRL (Erbusco, BS); Appaltatore lavori di completamento: EDILCENTO SRL (Afragola, NA); Segretario Comunale: Dott. Valerio Benzoni Tempi: Cronoprogramma originario PNRR: aggiudicazione lavori entro 31/08/2023; avvio lavori entro 30/11/2023; conclusione lavori entro 31/12/2025; collaudo lavori entro 30/06/2026. Lavori consegnati 21/11/2023; ultimazione prevista 20/11/2024 (poi prorogata al 17/04/2025); seconda impresa inizio lavori 24/06/2025; fine lavori 29/12/2025 (verbale prot. 19153 del 30/12/2025); Certificato di Regolare Esecuzione approvato con Determina n. 138 del 29/06/2026.